| Рассмотрено гражданское дело о защите прав потребителя | версия для печати |
Мухоршибирским районным судом Республики Бурятия рассмотрено гражданское дело о защите прав потребителя. Истец Иванов И.И. (ФИО изменены), обратился в суд с исковыми требованиями. В обосновании исковых требований указал, что между истцом и ответчиком в лице генерального директора был заключен устный договор подряда на строительство пристроя к дому. По условиям договора ответчик обязался возвести пристрой к дому из своих материалов в срок. Истец внес оплату. Вместе с тем ответчик свои обязательства не исполнил, до настоящего времени пристрой не построен. По заявлению истца в возбуждении уголовного дела отказано на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. Согласно расписке ответчик обязался вернуть истцу денежные средства, определенные по соглашению сторон как сумма за невыполненные работы по договору подряда. До настоящего времени денежные средства истцу не возвращены, работы не выполнены, в связи с чем, нарушены его права потребителя. Просит расторгнуть договор подряда, взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока окончания выполнения работы, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, компенсацию морального вреда, расходы на услуги адвоката. Анализируя представленные доказательства, суд пришел к выводу, что с ООО «Караван» расторгнуть договор, взыскать в пользу Иванова И.И. (ФИО изменены), денежные средства за невыполненные работы, неустойку за нарушение сроков окончания выполнения работ, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, компенсацию морального вреда, расходы по оплате услуг представителя, госпошлину. Решение в законную силу не вступило. |
|